造价纠纷工程资料有证明力吗证据的客观性指诉讼证据必须是能证明案件真实真相的、不依赖于主观意识而存在的客观事实。这一客观事实只能发生在诉讼主体进行民事、经济活动中，发生在诉讼法律关系形成、变更或消灭的过程中，是当时作用于他人感官而被看到、听到或感受到的、留在人的记忆中的、或作用于周围的环境、物品引起物件的变化而留下的痕迹物品，也可能由文字或者某种符号记载下来，甚至成为视听资料等等。客观性是诉讼证据的最基本的特征。

关于建设工程司法鉴定若干疑难问题的思考（二）关于鉴定材料是否需要经过质证问题，最高院在法释[2002]8号《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》等规定中并没有做出规定；就全国各地法院而言，是否做出规定，主要看关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见或者问答，或者人民法院对外委托司法鉴定管理办法或者细则等规定。

指定分包的法律风险与应对我国现行的法律法规并没有对指定分包的概念、构成要件、法律后果作出明确的规定，也未明确禁止指定分包，只是对特定条件下指定供应商的行为予以禁止。如《招投标法》第二十条规定：“招标文件不得要求或标明特定的生产供应者。”《建筑法》第二十五条规定：“按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产商、供应商。”

关于建设工程司法鉴定若干疑难问题的思考（一）建设工程施工合同纠纷案件主要有三类，一类是工程款纠纷，一类是工期纠纷，还是一类是工程质量纠纷。此外，若工程建设造成周边建筑物的损害，还存在侵权纠纷。而要处理好这些纠纷，往往涉及到四类鉴定，分别是工程造价鉴定、工期鉴定、工程质量鉴定、安全事故鉴定。而工程质量鉴定，除了需要鉴定质量问题产生的原因，还要鉴定修复方案，以及修复方案之工程造价。

《建设工程施工合同》被确认无效后的过错赔偿责任。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第二条和第三条，对于建设工程本身主张工程款确立两个原则：一是工程经竣工验收合格的，承包人可请求参照合同约定支付工程价款；二是对于验收不合格工程能否修复作为分界点作出不同规定。该条司法解释的法律依据是《合同法》第五十八条。建设工程施工合同的履行过程，就是承包人将劳动及建筑材料物化到建设工程的过程。

施工单位逾期竣工、拒绝提交竣工验收资料、应如何维护自身权益当工程逾期竣工，施工单位以不移交竣工资料、不配合办理验收备案手续为筹码，要求超额支付工程款，或者要求答应其不合理签证、价款调整，或提出其他不合理要求时，建设单位可以通过及时提起诉讼，以避免损失及与小业主纠纷的进一步扩大。

固定价格下施工合同造价的风险及争议处理建设工程施工合同价款的约定方式主要有：固定总价、固定单价、可调价格、成本加酬金四种方式。其中固定总价和固定单价总称为固定价。相应采用以上方式约定合同价款的合同被称为固定总价合同、固定单价合同、可调价合同以及成本加酬金合同

最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）讨论稿》最新观点《司法解释（一）》第一条　建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

关于无效建设工程施工合同赔偿责任的司法认定 纳入无效合同过错责任赔偿的损失应当是赔偿损失一方订立合同时或合同履行过程中已经知道或应当预见的损失，且该损失应当是当事人有证据证明的已实际发生的损失。对于尚未发生的损失，亦不应纳入无效合同过错责任赔偿范围。如某房屋建设工程合同中，承包人在履行合同过程中，已经明知发包人与第三人签订《房屋买卖合同》，逾期完工将导致发包人逾期交房并承担违约责任，该损失的发生与承包人订约过错及履约过错均有关系，其应对过错承担相应责任。

建设工程争议裁判要点汇总（裁判观点+案例+分析）原审判决考虑到案涉工程的实际停工日在约定的竣工日期之后，并以实际停工日应为转移占有日等为由，将实际停工日即2002年底作为行使优先受偿权的起算日，虽然与《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》等规定不一致，但是其驳回承包人有关建设工程价款优先受偿权的诉请的处理结果并无不当。